To co się odwala w temacie przyłączeń działek budowlanych do sieci energetycznej woła o pomste do nieba.
Umowa na przyłączenie z Energą podpisana 16 miesięcy temu. Po drodze jeden przetarg na realizację projektu przyłączenia i drugi przetarg na realizację przyłącza. Nikt z Energii nie kontroluje podwykonawców i ich terminów. Cała budowa i wykończenie pocisnięte na agregatach. Dom gotowy do zamieszkania tylko na energię trzeba czekać.
Dodam, że do pociągnięcia jest może 30 metrów kabla do mojej działki po drodze gminnej.
@piotrekoonpl: @adekk1: Zobacz co masz napisane w umowie. Ogólnie sprawa jest dosyć prosta. W Enerdze większość ludzi ma wywalone dlatego trzeba z nimi krótko i na temat. Piszesz pismo do wezwania wykonania umowy w trybie pilnym, a jak nie to skarga do URE i sąd cywilny - bo tego boją się jak ognia. Pamiętaj umowa to rzecz święta i tam masz wszystko zapisane co musisz oraz co oni muszą i
@Niraya: Dzięki za podpowiedzi. Umówiłem sie na rozmowę telefoniczną z kimś z energii na przyszły tydzień(BTW na rozmowę telefoniczną trzeba się umówić u nich xD). Jak to nie poskutuje to polecą pisma.
PSG już mi chce naliczać kary umowne za nie podpisanie umowy z dostawcą gazu bo nie mam jak odebrać cholernego pieca bez zasilania. Cyrk na kółkach.
@piotrekoonpl: Lepiej od razu pismo wysłać, bo do dyrekcji i tak się nie dostaniesz, a zwykły pracownik nie może tak naprawdę nic - wiem bo byłam w oddziale i skończyło się na tym tylko, że pracownik był w trakcie u kierownika, a ten powiedział tylko, że zna sprawę. Jedyne co mi zaproponował to założenie skrzynki na mój koszt z prądem budowlanym xd.
@piotrekoonpl: @Niraya No słabo się znacie. Aktualnie wedle wytycznych URE zakład energetyczny ma 18 miesięcy na wybudowanie przyłącza. Nic po tym iż w umowie jest czas krótszy niż 18 miesięcy. Mogą go przeciągać do 18 miesięcy, dopóki ten termin nie zostanie przekroczony URE nawet nie kiwnie palcem bo nie ma podstaw. W PGE w umowie odrazu wpisują termin 18 miesięcy.
@Adrians93: To robisz wtedy tak jak ja: zakładasz przyłącze budowlane z taryfą budowlaną. Piszesz ugodęw której podajesz, że: różnicę w cenie pomiędzy tarfyą c11 a g11 zwraca operator, zwrot kosztów wykonania przyłącza budowlanego, zwrot kosztów kupna skrzynki wraz z niezbędnymi rzeczami w środku (zabezpieczenie przedlicznikowe itd.) i wykonania przyłącza docelowego w jak najszybszym terminie. Dajesz im dwa tygodnie na podpisanie ugody (oni w tym czasie wysyłają to do radców prawnych itd.).
@Niraya: Znam wielu ludzi którzy pracują w tej branży i nigdy nie spotkałem się z takim przypadkiem o którym mówisz. Wystarczy że zakład wysle Ci pismo o problemach w trakcie realizacji i już mają sprawę wygraną. Fakt jeżeli termin przyłącza przekracza 18 miesięcy być może coś ugrasz. Uwierz duży deweloperzy nie potrafią nic ugrać w tej kwestii. Po drugie sąd cywilny. Skąd wiesz, że sprawa jest wygrana? Byłeś już na takiej
Kolejna sprawa. PRĄD DOCELOWY nie jest na budowę i mowa o agregacie bo Twoja budowa się przecięgnęła jest totalną bzdurą. Masz prąd budowlany do wybudowania i wykończenia domu. Przy przyłączu docelowym, elektryk który podpisuje oświadczenie które składasz w ZE, musi sprawdzić całą instalację wraz pomiarami.
@Adrians93: Z tego co wiem to elektrykę robi się na etapie przed tynkami. Elektryk robi odbiór i podpisuje GOTOWOŚĆ PRZYŁĄCZENIOWĄ właśnie po WYKONANIU instalacji elektrycznej, którą
Po drugie sąd cywilny. Skąd wiesz, że sprawa jest wygrana? Byłeś już na takiej rozprawie?
@Niraya: Nie byłam bo jak pisałam zgodzili się na ugodę. Podkreślam, że chciałam w niej tylko zwrot kosztów przyłącza budowlanego oraz pokrycię różnicy tarfyfy do momenty wykonania przyłącza i zmiany na normalną tarfyę. Gdybym chciała więcej to pewnie dopiero by wszedł sąd. Niemniej jak masz ogarniętego PRAWNIKA to można naprawdę sporo ugrać, bo my specjalnie do
nie no jak czytam wykop, to wychodzi ze zarabia sie tutaj wiecej niz na zachodzie, gdzie nie mamy zadnego duzego korpo, a jestesmy tania sila robocza dla nich
Umowa na przyłączenie z Energą podpisana 16 miesięcy temu. Po drodze jeden przetarg na realizację projektu przyłączenia i drugi przetarg na realizację przyłącza. Nikt z Energii nie kontroluje podwykonawców i ich terminów. Cała budowa i wykończenie pocisnięte na agregatach. Dom gotowy do zamieszkania tylko na energię trzeba czekać.
Dodam, że do pociągnięcia jest może 30 metrów kabla do mojej działki po drodze gminnej.
#prad #energa
#budowadomu
PSG już mi chce naliczać kary umowne za nie podpisanie umowy z dostawcą gazu bo nie mam jak odebrać cholernego pieca bez zasilania. Cyrk na kółkach.
@Adrians93: Z tego co wiem to elektrykę robi się na etapie przed tynkami. Elektryk robi odbiór i podpisuje GOTOWOŚĆ PRZYŁĄCZENIOWĄ właśnie po WYKONANIU instalacji elektrycznej, którą
@Niraya: Nie byłam bo jak pisałam zgodzili się na ugodę. Podkreślam, że chciałam w niej tylko zwrot kosztów przyłącza budowlanego oraz pokrycię różnicy tarfyfy do momenty wykonania przyłącza i zmiany na normalną tarfyę. Gdybym chciała więcej to pewnie dopiero by wszedł sąd. Niemniej jak masz ogarniętego PRAWNIKA to można naprawdę sporo ugrać, bo my specjalnie do