Cześć.
Mam na imię Przemek i chciałbym wam opowiedzieć historię mojej współpracy z firmą/spółką VEGA SYSTEM jako wykonawcy płyty fundamentowej.
Na początek kilka suchych faktów:
- do marca 2019 VEGA SYSTEM to jeszcze firma budowlana - REGON: 180950696, NIP:8181591982, a od marca 2019 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - REGON: 382802781, NIP: 8133808142, KRS: 0000776264. Link do albumu ze screenami. Facebook.
- istotne osoby: Rafał Drozd - przedsiębiorca oraz Sławomir Nazimek - gdzieś tam na tych screenach figuruje jako pełnomocnik. Jest to osoba, z którą się kontaktujecie jeśli zadzwonicie na podany na stronie WWW numer telefonu. Link do screena frontpage
- Pan Sławomir Nazimek jest też członkiem zarządu spółki EXTRA DOM, WWW, INSTAGRAM, Więcej tutaj.
Postaram się opisać wszystko chronologicznie i w jak największym skrócie.
Dnia 07.10.2017 została podpisana między mną a firmą VEGA SYSTEM umowa o wykonanie płyty fundamentowej. W umowie zawarta była kolejność i opis wykonywanych prac, ich daty rozpoczęcia oraz czas zakończenia, a także kwoty i terminy płatności. Płyta fundamentowa miała być wykonana w ciągu 21 dni roboczych. Według umowy prace powinny się rozpocząć do końca maja 2018, tu jeszcze wycinek z wymiany SMSów to potwierdzający. Na tym wycinku widać też, że 23 kwietnia dzwoniłem do Pana Sławomira Nazimka. Był to telefon w sprawie potwierdzenia, że wszystko jest na dobrej drodze do rozpoczęcia prac. W rozmowie poprosiłem także o kontakt do polecanej osoby od pospółki. Potwierdzenie dostałem, kontakt otrzymałem.
Nadchodzi dzień rozpoczęcia prac i tu zaczynają się schody(tu miał być album ze screenami z wymiany korespondencjii między mną a Panem Nazimkiem ale zdecydowałem się opublikować tylko ten jeden screen wyżej w związku z tym, że istnieje coś takiego jak "tajemnica korespondencji", a jakoś nie mam ochoty na chodzenie po sądach(skonsultuję to jeszcze z prawnikiem i najwyżej zedytuję//UPTADE:skonsultowałem temat i zostawiam bez screenów).
Zrobię TLDR:
CZERWIEC 2018:
- opóźnienia
- kłamstwa
- opóźnienia
LIPIEC 2018:
- nie odbieranie telefonów
- facebook wskazuje, że był wtedy na wakacjach i nic mi do tego ale mógł chociaż dać znać w stylu: " rozumiem, że mamy już półtora miesiąca opóźnienia ale mam zaplanowane wakacje i bedę nieosiągalny przez następne 2 tygodnie"
- opóźnienia
SIERPIEŃ 2018:
- ignorowanie klienta
- opóźnienia
- wykonywanie prac niezgodnie z projektem!!!!!
- opóźnienia
WRZESIEŃ 2018:
- "odmienne" zdanie kierownika budowy i wykonawcy co do wykonywanych prac powodujące kolejne opóźnienia
- zerwanie umowy z winy wykonawcy
PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2018:
- "szkoda szczempić ryja" - m.in. zmiany w projekcie bo łatwiej zmienić projekt niż wykonać płytę zgodnie z projektem¯\_(ツ)_/¯, a to się ciągnie niestety i zachodzą też nieporozumienia na linii wykonawca-inwestor-kierbud więc dochodzą też nerwy
-szukanie innego wykonawcy
STYCZEŃ-MARZEC 2019:
- szukanie innego wykonawcy/dogadywanie się z VEGA SYSTEM co do dokończenia prac- podpisanie stosownego aneksu do umowy, wznowienie współpracy
- wykonanie płyty fundamentowej 9 miesięcy po pierwotnym terminie, 5 dni opóźnienia względem podpisanego aneksu (Pan Sławomir Nazimek przed podpisaniem umowy zapewniał mnie, że wykonanie płyty fundamentowej to 5-10 dni roboczych.)
STAN OBECNY:
VEGA SYSTEM nie spłaca zadłużenia zaciągniętego wobec inwestora, a do którego to spłaty zobowiązała sie podpisując stosowny aneks do umowy o wykonanie prac budowlanych.
Do tego wszystkiego doszedł stres związany z wykonawcą ścian,stropu i dachu. Jako, że byłem przekonany o zajebistości VEGA SYSTEM, niedługo później podpisałem umowę na wykonanie powyższych prac z inną firmą budowlaną. Ta inna firma budowlana miała rozpocząć prace do końca sierpnia 2018 ale skoro nie było fundamentu to i prace nie mogły być rozpoczęte¯\_(ツ)_/¯. W związku z tym od sierpnia 2018 na działce stoją palety z silikatem. Zapłaciłem też zadatek, który w związku z nieprzekazaniem im terenu budowy w terminie mogli sobie wziąć i prawo do zwrotu tego zadatku mógłbym rościć w stosunku do VEGA SYSTEM jako mój koszt poniesiony z ich winy. Niestety ciężko wyegzekwować od VEGA SYSTEM jakiekolwiek zobowiązania stąd też w przypadku braku spłaty zadłużenia w przyszłym miesiącu będę musiał wspomóc się drogą sądową, która pewnie wiele nie pomoże ale papier będę miał. Natomiast, ta "inna firma" stanęła frontem do klienta - podpisaliśmy stosowny aneks i przesunęliśmy prace na ten rok.
Nie chcę aby ten wpis wywołał tak zwany wykopefekt w negatywnym sensie oraz dodawanie głupich i bezsensownych opinii o firmie/spółce VEGA SYSTEM w internecie. Chciałbym natomiast, żeby każdy kto będzię szukał informacji na temat firmy/spółki VEGA SYSTEM lub o wykonawcach płyt fundamentowych trafił na niego, przeczytał i zastanowił się czy warto.
Nie wiem za bardzo jak działa indeksowanie Google ale mam nadzieję, że dzięki temu wpisowi łatwiej będzie znaleźć info na temat VEGA SYSTEM.Do wszystkich ciekawskich: tak, finalnie zapłaciłem kilkanaście tysięcy mniej niż było w umowie jednak VEGA SYSTEM wciąż ma wobec mnie zobowiązania finansowe których nie spłaca, a które zgodziła się ponieść podpisując stosowny aneks do umowy.Zdaję sobie też sprawę, że pod spodem znajdą się komentarze od tych wszystkowiedzących więc potwierdzam: nie płaććie wykonawcy przed ukończeniem prac/etapu. Poważna firma nie potrzebuje zadatku/zaliczki, ma zabezpieczenie finansowe pozwalające wystartować z pracami. Szukajcie informacji o wykonawcach, a najlepiej bierzcie tych, których widzieliście u kogoś na budowie i mogliście spytać inwestora co o nich sądzi.
#budownictwo #budowadomu #budujzwykopem #budowa #afera ?
Komentarze (58)
najlepsze
mozesz spokojnie udstepniac korespondencje ktora otrzymales* gdyz jako adresat stajesz sie jej wlascicielem i od Ciebie zalezy co z nia zrobisz
*pod warunkiem ze nie ujawniasz zadnych "danych wrazliwych" typu:
"Może się jednak zdarzyć, iż adresat korespondencji nie będzie mógł jej upublicznić. Sytuacja taka ma miejsce na przykład wtedy, gdy w treści
@gorzki99: @kret_w_granulkach - zgadza się. Generalnie można ujawniać treść korespondencji adresowanej do siebie, ale trzeba pamiętać o usunięciu danych wrażliwych (dane osobowe, informacje poufne itd).
Z reguły to jest po to, aby klient się nie wycofał, a nie po to, aby dostarczyć pieniądze na realizację.
W kraju niepłacących Januszy niestety potrzebuje. Co jeśli wykona prace a zleceniodawca nie zapłaci? Będzie się sądzić? xD
Do czego zmierzam, jeżeli budujesz coś na podstawie klepnietego w urzedzie projektu to możesz sobie potem zmieniać
- w pierwotnym projekcie po obwodzie płyty szło pogłębienie, z tego co pamiętam 20cm
- szalunek/wannę z xps VEGA SYSTEM wykonała bez tego pogłębienia(tłumaczyli to jako szkodliwe rozwiązanie przy grzewczej płycie fundamentowej, z którego to i tak koniec końców musiałem zrezygnować) na co zwrócił uwagę kierbud(tutaj się zaczyna jakiś tam "konflikt" między nimi)
-VEGA SYSTEM tłumaczyła że na pewno przy wycenie projektu mówili, że trzeba będzie wykonać
No to potężny gościu, ja bym nie zadzierał.
https://www.google.com/maps/contrib/118239356209167251867/place/ChIJVZvoGzCS_UYRNISDoZzSZcg/@54.3213832,18.5368259,10z/data=!4m6!1m5!8m4!1e1!2s118239356209167251867!3m1!1e1?hl=pl-PL
Teraz rynek budowlany to rak, ceny coraz większe, jakość coraz niższa, ludzie przekonani o swojej zajebistości, robiący totalną fuszerkę, po swojemu, mimo ustaleń.
Nie polecam Vega system oraz pasywni.com